Договор на уборку снега с крыш

Договор на оказание услуг по вывозу снега – Договор оказания услуг, работ

Договор на уборку снега с крыш

г. ___________                                                                                                      «___» _______________20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, в лице  ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега   с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом  ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность.

2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

  • по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________
  • по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

  • контейнерами объёмом  0,8 м.куб.
  • бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
  • бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
  • бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.

2.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня  с момента заключения договора, предоставить Заказчику в аренду контейнер (бункер) соответствующего объема.

2.4.Исполнитель имеет право отказаться от вывоза снега, в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. При осуществлении вывоза снега по заявкам Заказчик подает предварительную заявку через ЕДС до 16.00ч. дня, предшествующего исполнению.

3.2. Погрузка снега в контейнер (бункер) осуществляется силами Заказчика.

3.3. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.4. Тариф на вывоз 1 бункера (контейнера) составляет:

  • объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
  • объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
  • объемом 20 куб.м – ___________  руб. с учетом НДС
  • объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
  • объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

3.5. В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на территорию Заказчика, неисправность контейнера и пр.), последний выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.4. договора.

3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

3.7. При заказе менее 5 контейнеров (бункеров) одного объема дополнительно взимается плата за аренду бункера (контейнера) в размере:

  • объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
  • объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

3.8. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ.

3.9. За нарушение срока оплаты, указанного  п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от  ежемесячной стоимости   фактически  оказанных услуг по настоящему  договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

3.10. Вывоз снега осуществляется с «___» __________ 20__ года.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного по заявке (на период погрузки) и/или в аренду контейнера (бункера).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами милиции и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и дезинфекцию мусоросборников.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия  договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

6.5. В случае расторжения сторонами  настоящего договора, Заказчик в течение одного рабочего дня с даты подписания  соответствующего соглашения передает по акту приема-передачи Исполнителю предоставленный в аренду контейнер (бункер). 

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

Приема–передачи бункера (контейнера)

г. _____________                                                                                                             ________20__ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _______ с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________, в лице  ___________________________________________________________________________ действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), составили настоящий  АКТ о нижеследующем:

1. В целях исполнения п. 2.3.2. Договора № ___ от «___» ___________ 20__ года  на оказание услуг по вывозу мусора,

Исполнитель передает, а Заказчик принимает  для установки по адресу: ____________________________________________________________________________________________

следующее количество бункеров (Контейнеров):

№/п/п Наименование Единица измерения     шт.  Объем, м. куб. Количество Залоговая стоимость, с учетом НДС
       ИТОГО

2. Передаваемые в аренду бункера (контейнеры) находятся в исправном состоянии, трещин, вмятин, и иных дефектов, не позволяющих использовать арендованное имущество, не имеют.

3. Заказчик  в отношении предоставляемого  в аренду имущества  претензий  не имеет.

Подписи сторон:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%83_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0/

Договор по уборке снега с крыши скачать

Договор на уборку снега с крыш

Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6.

настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом.

С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10.

Внимание

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.5.

В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

8.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ. Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ. 8.2.

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет рублей ( ).

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 4.2.4.

Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5.

В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.
5.

Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ.

Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2.

Виды зданий

Важно

Кирпичное здание старого бытблока) 1028 852 176 8 Жесткая двускатная Здание Управления 1-го района 1167 995 172 0 Мягкая двускатная Нежилое здание(склад №36 одноэтажный.

) 9778 9335 442 0 Мягкая кровля Здание склада №35 9165 8745 421 0 Мягкая кровля Нежилое здание (гараж для электропогрузчиков) 4864 4466 398 12 Мягкая кровля Итого: 40157 36653 7168 98 г.

Санкт-Петербург Приложение образец (форма) к договору № Генеральному директору г-ну ЗАЯВКА В соответствии с договором № 04/НС от 14 декабря 2011 года «Оказание услуг на очистку кровли зданий от снега и наледи», прошу 24-25.01.12 г.

с 09 часов осуществить очистку кровли от снега по представленным схемам зданий: — Двинской ул., д. 6 «Административный корпус» и «Отдел кадров»; — Межевой канал, 5; — ул. Гапсальская,. № п/п Наименование работ Здание Кв. м. Тариф (руб/м. кв) Стоимость с НДС (руб.) 1. Очистка крыш зданий от снега.

Ул. Двинская д.

Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: . 2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1. В течение с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.2.3. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего Договора. 2.2.4. В срок предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.
2.2.5. По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема выполненной работы. 2.2.6.

Источник: http://prodhelp.ru/dogovor-po-uborke-snega-s-kryshi-skachat/

Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Договор на уборку снега с крыш

Тогда как в нашей компании вы можете заказать услуги по уборке крыши совершенно недорого. В холодное время года необходимо не только очищать крышу от снега, но и выполнять множество других мероприятий.

Например, заниматься уборкой водосточных труб — с них нужно убирать наледь и снег. В противном случае воды, которые намерзнут в водостоке, просто расширятся и разорвут трубы. Избавиться от этой опасности поможет установка специальных лотков.

Их оборудуют на металлических воронках водостоков, и они не дают снегу попадать внутрь труб. На карнизах домов также появляется наледь и сосульки. И с ними также наши мастера способны справиться быстро и эффективно.

При очистке кровли существенное количество снегов и наледи скидывают вниз на прилегающую территорию. Наши мастера произведут уборку прилегающих площадок от скинутых с кровли снегов и льдин.

В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ.
Получить полный текст 2.2.

Договор на уборку снега с крыш

Для этого от Вас потребуется следующая информация: Факторы, влияющие на стоимость работ по очистке крыш от снега и сосулек: 1. адрес объекта; 2. необходимая степень очистки кровли от снега и наледи (/только сосульки/ 1,5м от края/ вся крыша/); 3. высота здания, наличие карниза; 4.

периметр кровли; 5. площадь кровли; 6. материал покрытия; 7. примерный угол наклона кровли; 8. наличие ограждений на кровле; 9. необходимость вывоза снега; На основании этих сведений уборка снега с крыш будет нами оперативно оценена по трудоемкости, срокам и цене.

Оценка объекта по фото: Очистка кровли от снега может быть выполнена при оценке стоимости работы по присланной Вами на электронную почту [email protected] При необходимости очистки крыши от снега нескольких сторон здания, нужно прислать фотографию каждой стороны.

Также желательна фотография общего вида крыши.

Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега

Бизнес-идея: уборка снега Воспользуйтесь бизнес-идеей зимнего заработка. Все достаточно просто. Сама природа дает нам возможности.

Внимание

Уборка снега, вот на что стоит обратить свое внимание. Нерадивость коммунальных служб Вам только на руку. Пока ЖЕК долго собирается заняться уборкой, для многих жильцов многоэтажек и владельцев частных домов становится огромной проблемой очистка крыш от сосулек и снега.Идея предлагаемого бизнеса проста и очевидна.

Свои услуги предлагайте не только частным лицам, но и различным организациям. Начните со школ, промышленных предприятий, офисов. Подобным организациям, будет выгодно заказать очистку крыши у Вас.

Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши

Подрядчика. Получить полный текст 7.6.

В случаях, если Подрядчик при выполнении Работ неоднократно допускал несоблюдение сроков и некачественное исполнение заявки, нарушал правила по охране труда и промышленной безопасности, не выполнял требования режима и пропускной системы, скрывал факты нанесения ущерба работникам, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также совершал другие нарушения, указанные в п.6.1. настоящего договора и Заказчик принимает решение о расторжении договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от общей сумы стоимости выполненных Работ по заявкам (п.3.1.) и выплаченной на день расторжения договора. 7.7. За нарушение сроков оплаты Работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0.1% от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.
7.8.

Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ? Если вам кажется, что убрать сосульки и очистить крышу от снежных масс очень просто, достаточно воспользоваться лопатой и залезть на кровлю, вы сильно заблуждаетесь. Выполнить все мероприятия качественно и эффективно способны только промышленные альпинисты.

Если вам необходимо удалить с крыши снег, мусор, мох или листья, не экономьте. Обращайтесь к профессионалам, которые имеют допуск для работы на высоте.

Мастера нашей компании обладают необходимым опытом и специальным снаряжением для того, чтобы выполнять уборку крыш любого высотного здания — от обычного дома и до коммерческого торгового объекта.

Мы гарантируем высокое качество работы и выполняем ее оперативно. ВАЖНО! Если вы доверите уборку кровли не профессионалам, а любителям, например, дворнику, то велик риск того, что кровле будет нанесен вред.

Стоимость ремонта крыши сегодня весьма высока.

Важно

Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика.

Результатом работы комиссии является «акты технического состояния Объектов» (по форме Приложение ) с указанием всех выявленных повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1.Подрядчик обязуется: 6.1.1. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения.

Выполнять Работы в соответствии с требованиями п.
Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, указанных в статье 7 договора. 6.4.3.Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7.

настоящего договора, до момента их исполнения. 6.4.4.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ. Получить полный текст 6.4.5.

При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ.
6.4.6. Запретить Работы, в случае нарушения п. 3.3, 3.4. и 6.1.1.

или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении Работ и т. п. случаи). 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п.

7.6. настоящего договора. 9.2.

Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором.

10.

Источник: http://dtpstory.ru/dogovor-na-uborku-snega-s-krysh-mezhdu-chp-i-zhek/

Договор на уборку и вывоз снега

Такой подход выгоден не только заказчику, получающему скидку, но и исполнителю, ведь не факт, что он сможет найти новые заказы из-за большой конкуренции на этом рынке.

Поэтому заказчик среди прочих параметров, может оценивать исполнителя и по размеру предоставляемой скидки.

Ширина очищаемого пространства Очистку можно поделить на несколько действий, которые включены или не включены в общую программу:

  • сбивание сосулек;
  • очистка нижней части крыши (1–2 метра от края кровли);
  • очистка нижней половины кровли;
  • полная очистка кровли.

Любому гастарбайтеру или предприятию наиболее интересен вариант с полной очисткой, ведь в этом случае он получит больше денег.

Поэтому чем меньше ширина очищаемого от снега или наледи участка, тем выше удельная стоимость очистки одного квадратного метра кровли.

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор на уборку снега с крыш

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.

], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2.

 договора по типам

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика.
5.3.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. 4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Внимание Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1.

настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3.

3.4.7.

Источник: http://autostrahovka24.ru/dogovor-na-razovuyu-chistku-kryltsa-ot-snega/

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор на уборку снега с крыш
г. _______________ “__”___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру.

Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ.

В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________)

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8

Юр-консультант.ру
Добавить комментарий